по договору подряда суммы и данные показываются только в пу-3
Беларусь
АЛЕНА22.07.2013 16:04:19
ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____
г.___________ «___» ____________ 200__ г.
Заказчик: _____________________________________________, в лице ___________________________ действующего на основании ______________ с одной стороны и Подрядчик: ____________________________________________, в лице ___________________________ действующего на основании ______________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Подрядчик обязуется выполнить своими силами, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по _____________________________ ______________________, а именно: __________________________________ __________________________________________________.. ________. 2. Стоимость выполняемых по настоящему договору работ, составляет _______________ (_______________) рублей. 3. Указанные работы будут производиться _____________________. 4. Сроки выполнения работ с «__» __________ по «__» _________. 5. Подрядчик несет ответственность: - за просрочку выполнения работ в размере _______% от стоимости работ за каждый день; - за некачественное выполнение работ в размере ____________% от стоимости работ; 6. Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить ее в течение ________ дней, со дня принятия работ согласно акту выполненных работ. 7. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком за несвоевременную приемку, оплату выполненных работ в размере ____% от общей суммы. 8. Во всем остальном стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь. 9. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, решаются в судах Республики Беларусь.
Заказчик __________ Подрядчик _____________ ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____
г.___________ «___» ____________ 200__ г.
Заказчик: _____________________________________________, в лице ___________________________ действующего на основании ______________ с одной стороны и Подрядчик: ____________________________________________, в лице ___________________________ действующего на основании ______________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Подрядчик обязуется выполнить своими силами, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по _____________________________ ______________________, а именно: __________________________________ __________________________________________________.. ________. 2. Стоимость выполняемых по настоящему договору работ, составляет _______________ (_______________) рублей. 3. Указанные работы будут производиться _____________________. 4. Сроки выполнения работ с «__» __________ по «__» _________. 5. Подрядчик несет ответственность: - за просрочку выполнения работ в размере _______% от стоимости работ за каждый день; - за некачественное выполнение работ в размере ____________% от стоимости работ; 6. Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить ее в течение ________ дней, со дня принятия работ согласно акту выполненных работ. 7. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком за несвоевременную приемку, оплату выполненных работ в размере ____% от общей суммы. 8. Во всем остальном стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь. 9. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, решаются в судах Республики Беларусь.
Заказчик __________ Подрядчик _____________ ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____
г.___________ «___» ____________ 200__ г.
Заказчик: _____________________________________________, в лице ___________________________ действующего на основании ______________ с одной стороны и Подрядчик: ____________________________________________, в лице ___________________________ действующего на основании ______________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Подрядчик обязуется выполнить своими силами, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по _____________________________ ______________________, а именно: __________________________________ __________________________________________________.. ________. 2. Стоимость выполняемых по настоящему договору работ, составляет _______________ (_______________) рублей. 3. Указанные работы будут производиться _____________________. 4. Сроки выполнения работ с «__» __________ по «__» _________. 5. Подрядчик несет ответственность: - за просрочку выполнения работ в размере _______% от стоимости работ за каждый день; - за некачественное выполнение работ в размере ____________% от стоимости работ; 6. Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить ее в течение ________ дней, со дня принятия работ согласно акту выполненных работ. 7. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком за несвоевременную приемку, оплату выполненных работ в размере ____% от общей суммы. 8. Во всем остальном стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь. 9. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, решаются в судах Республики Беларусь.
Заказчик __________ Подрядчик _____________ ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____
г.___________ «___» ____________ 200__ г.
Заказчик: _____________________________________________, в лице ________________________
Беларусь
АЛЕНА22.07.2013 16:05:27
Ой, что-то аж три раза вставила...Извините!
Беларусь
АЛЕНА22.07.2013 16:06:16
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
г. Витебск «___» ________ 20__ г.
, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин __________________________________________________.. ___, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую работу:_________________ __________________________________________________.. __________________________________________________.. __________________________________________________.. ________________________. 1.2. Материалы, оборудование и иное имущество предоставляет: _____________________________.
2. Сумма вознаграждения. Порядок расчетов 2.1. Вознаграждение Подрядчика за выполненные работы состав ляет: ______________________ __________________________________________________.. ___________________ белорусских рублей. 2.2. Оплата производится в следующем порядке: - Заказчик выплачивает Подрядчику ежемесячное вознаграждение в размере ______________ __________________________________________________.. ____________ белорусских рублей в два этапа: 1 этап – 50% от суммы ежемесячного вознаграждения до 15 (пятнадцатого) числа месяца; 2 этап – 50 % от суммы ежемесячного вознаграждения в последний день месяца. Окончательный расчет производится не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком. 2.3. От суммы вознаграждения, указанной в п. 2.1., Заказчик производит удержание: - подоходного налога по ставкам, установленным действующим законодательством; - по уплате, в установленном порядке обязательных страховых взносов на государственное социальной страхование в ФСЗН Министерства труда и социальной защиты.
3. Сроки выполнения работ 3.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в срок: с ________________ по ___________________.
4. Обязанности сторон 4.1. Заказчик обязуется: - осмотреть и принять результат выполняемой работы по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику; - произвести оплату выполненной работы в сроки, установленные п. 2.2. настоящего договора; - предоставлять при необходимости места для выполнения работы, соответствующие правилам охраны труда и требованиям техники безопасности; - осуществлять подготовку (обучение), инструктаж и проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ либо требовать документы, подтверждающие прохождение подготовки (обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения соответству-ющих видов работ; - не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Подрядчика в местах, предоставленных Заказчиком, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанной с болезнью, препятствующей выполне-нию работ; - обеспечить беспрепятственный допуск представителей государственный органов и иных организа-ций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законода-тельства, а также предоставлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприя-тий; - расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством. 4.2. Подрядчик обязан: - соблюдать установленные договором сроки начала и окончания работ; - возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование, техническую документацию и иное имущество после завершения работы, а если это оказалось невозможным, возместить стои-мость материалов, оборудования, технической документации иного имущества; - соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях предприятия; - использовать средства индивидуальной защиты; - проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ и медицинские осмотры.
5. Ответственность сторон 5.1. За неисполнение обязательств по оплате выполненной работы Подрядчиком, согласно п. 2.2. настоящего договора, Заказчик несет ответственность в виде неустойки в размере 0,15 процента несвоевременно выплаченной суммы за каждый день просрочки. 5.2. В случае некачественного выполнения работ Заказчик имеет право уменьшить размер причитающегося по Договору Подрядчику вознаграждения на сумму не более 20 процентов от общей стоимости работ либо потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течении 5 (пяти) рабочих дней. 5.3. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за утрату или повреждение предостав-ленного в его распоряжение в связи с исполнением настоящего Договора имущества, произошедшие по его вине. 5.4. Стороны договора не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
6. Изменение и расторжение договора 6.1. Изменение и расторжение договора возможно только по соглашению сторон. 6.2. Договор может быть, досрочно расторгнут по инициативе одной из сторон: - Заказчиком в случае выявления нарушений по вине Подрядчика сроков и условий выполнения работы, предусмотренных настоящим договором; - Заказчиком при наличии уважительных причин, при этом уплатив Подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления о расторжении договора; - Подрядчиком, в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей препятствует исполнению договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок. 6.3. При досрочном расторжении договора, в случаях указанных в п. 5.2. настоящего договора, сторона, расторгающая договор, должна предупредить об этом другую сторону письменно за 10 (десять) календарных дней. 6.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия для безопасного выполнения работ.
7. Прочие условия 7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует на период выполнения работ и проведенной оплаты в полном размере. 7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между сторонами. 7.3. В случае, если споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»